ОФЕРТА

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ИНН: 7803073993, ОГРН: 1037843008092) в лице генерального директора Галицкого Геннадия Георгиевича, действующего на основании Устава (далее – «Подрядчик»), размещает настоящую оферту в соответствии с положениями пункта 3 статьи 434, 428, 429.1, пункта 2 статьи 437, пункта 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – «Оферта») с предложением заключить договор на нижеследующих условиях:

1.     Термины и определения

В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта – публичное предложение Подрядчика, адресованное физическому, юридическому лицу, либо индивидуальному предпринимателю заключить договор подряда (далее – «Договор») на условиях, содержащихся а настоящем договоре.
Сайт - интернет – сайт, принадлежащий Подрядчику, и имеющий адрес в сети Интернет «https://theater-decor.com/», на котором представлены услуги, предлагаемые Заказчикам.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты.
Стороны – Заказчик и Подрядчик, которые согласовали условия Оферты и заключили Договор.
Заказчик – лицо, осуществляющее Заказ на Сайте, совершившее Акцепт Оферты и заключившее Договор с Подрядчиком.
Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение», ОГРН: 1037843008092, ИНН: 7803073993, адрес: г. Санкт-Петербург, 191014, ул. Чехова дом 6, литера А, помещение 12-Н.
Договор – соглашение, заключаемое между Заказчиком и Подрядчиком о выполнении работ после согласования условий Заявки, а также приложения к нему.
Заявка - заполненная на Сайте форма на проведение работ в разделе «Услуги» на Сайте.
Заказ — электронная или устная заявка Заказчика на выполнение Подрядчиком работ.
Работы - комплекс мероприятий интернет-магазина в отношении Заказчика, осуществляемый с целью исполнения условий Договора, включающий в себя, но не исчерпывающий, такие работы как оформление сцены, пошив костюмов, пошив любых видов характерной и танцевальной обуви для спектаклей, спортивных и творческих коллективов, изготовление постижерных изделий (парики, локоны, борода, усы и др.), изготовление головных уборов, изготовление и монтаж стационарного и гастрольного вариантов балетного пола, оснащение зрительных залов (проектирование и монтаж свето-, звуко-, мультимедийного оборудования в театрах, концертных залах, музеях, учебных заведениях).
Персональные данные - информация, предусмотренная Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», добровольно и осознанно предоставляемая Заказчиком при оформлении Заказа и необходимая для выполнения интернет-магазином указанного Заказа. Интернет-магазин, осуществляющий по мере необходимости обработку персональных данных Заказчиков, принял достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним или их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.
Защита персональных данных – меры, совершаемые Исполнителем по обработке персональных данных Заказчика в целях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных, расположенной по адресу: https://theater-decor.com/policy.

2.     Общие положения.

2.1.      ООО «Возрождение» публикует настоящую Оферту, определяющую все существенные условия договора между ООО «Возрождение» и лицом, акцептовавшим Оферту.
2.2.      Договор является рамочным в соответствии со статьей 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами в Заявках, Договоре подряда, приложениях к Договору подряда, а также в техническом задании.
2.3.      Оферта заключается Сторонами в момент оформления Заказчиком Заявки на Сайте, посредством телефонной связи, по электронной почте или в мессенджере.
2.4.      Обращаясь к Подрядчику по телефону, либо по электронной почте, либо посредством заполнения формы Обратной связи на Сайте, либо иным способом не противоречащим действующему законодательству РФ Заказчик подтверждает, что он ознакомился с условиями настоящей Оферты, и полностью и безоговорочно принимает ее условия.
2.5.      Заключение Сторонами Оферты не влечет у Подрядчика возникновение обязательств до момента подписания Сторонами Договора.
2.6.      Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте, являются собственностью Исполнителя.
2.7.      Договор, заключаемый на основании акцептирования Заказчиков настоящей Оферты, является договором присоединения, к которому Заказчик присоединяется без каких-либо исключений и/или оговорок.

3.     Предмет.

3.1.      Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами, с использованием собственных материалов и оборудования выполнить Работы в соответствии с Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Работы.
3.2.      Объем, содержание, стоимость, условия оплаты, доставки, а также сроки, условия выполнения и приемки Работ, а также иные условия, не изложенные в настоящей Оферте, определяются Договором и приложениями к нему. Все дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью Договора.
3.3.      В срок выполнения работ, указанный в Договоре, входят работы, проводимые исключительно Подрядчиком. Подрядчик не несет ответственности за задержку выполнения работ по вине Заказчика.

4.      Акцепт Оферты.

4.1. Акцептом Оферты является совершение юридически значимых действий Заказчиками, направленных на принятие Оферты в виде проставления согласия в окне «Согласен с условиями оферты» на Сайте по ссылке «_________», оформление Заявки на Сайте, посредством телефонной связи, электронной почты или в мессенджере.
4.2. До Акцепта настоящей Оферты Заказчик обязуется ознакомиться с ее содержанием. При наличии каких-либо вопросов в толковании условий настоящей Оферты Заказчик вправе до совершения Акцепта обратиться к Подрядчику с письменным запросом, в том числе, посредством сети «Интернет», или иным способом, исходя из существа правоотношений. В ином случае Заказчик не имеет права ссылаться на незнание или несогласие с условиями Оферты.
4.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменять, дополнять условия настоящей Оферты, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик сообщает, что указанная Оферта действует совместно с Политикой обработки персональных данных (https://theater-decor.com/policy), согласием на обработку персональных данных (https://theater-decor.com/consenttopersonaldataprocessing), согласием на рекламно-информационную рассылку (https://theater-decor.com/consenttomails). Заказчик также принимает все условия вышеперечисленных документов и подтверждает, что ознакомился с ними.
4.5. В случае, если вышеперечисленные документы противоречат условиям Оферты, приоритет следует отдавать условиям Оферты.

5.     Цена и порядок расчетов

5.1.      Стоимость и порядок оплаты Работ определяется Сторонами в Договоре.
5.2.      Стоимость материалов, инструменты, инвентарь, оборудование, транспортные и другие расходы по выполнению Работ включены в цену Договора и отдельно Подрядчику не компенсируются.
5.3.      Подрядчик выставляет Заказчику счет на оплату Работ после заключения Договора по электронной почте/мессенджеру/Диадоке/Сбисе.
5.4.      Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, указанный в Договоре. Авансирование отсутствует, если иное не предусмотрено Договором.
5.5.      Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных Договором, не подлежат оплате Заказчиком, если иное не предусмотрено Договором.
5.6.      Оплата производится в установленном порядке через Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Приказом Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания». Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств, если иное не предусмотрено Договором.

6.     Качество Работ

6.1.      Качество Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым при проведении работ соответствующего рода, соответствовать требованиям Заказчика к внешнему виду, соответствовать потребностям Заказчика и быть пригодным для использования продукции такого вида. Работы должны проводиться в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями к выполнению такого вида Работ.
6.2.      Гарантийный срок на продукцию составляет 12 месяцев, если иное не предусмотрено Договором.
6.3.      Продукция должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, в том числе
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.
6.4.      Продукция в момент передачи Заказчику должна обладать свойствами, указанными в Договоре.
6.5.      Упаковка продукции должна гарантировать сохранность при транспортировке ее до
места, указанного Заказчиком.
6.6.      Подрядчик обязан обеспечить соблюдение техники безопасности при выполнении Работ.
6.7.      В случае нарушения требований к качеству Продукции, выполнения Работ с иными
недостатками, которые делают Продукцию не пригодной для предусмотренного в Договоре использования, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и сроков их устранения.
6.8.      При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. Заказчик имеет право привлечь независимую специализированную организацию для проведения соответствующей экспертизы. Все расходы по привлечению экспертов при установлении вины Подрядчика возмещаются Подрядчиком в полном объёме.
В случае выявления дефектов продукции в пределах гарантийного срока, течение гарантийного срока на этот элемент или часть продукции приостанавливается до момента (даты) завершения работ по устранению дефектов, оформляемых соответствующим актом.

7.     Права и обязанности Сторон.

7.1.      Подрядчик обязан:
7.1.1. Своими силами с использованием собственных материалов выполнить Работы в полном объеме в согласованный Договором срок.
7.1.2. Выполнить Работы в полном соответствии с порядком и условиями, определенными Договором и техническим заданием, обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами выполнения данного рода работ.
7.1.3. Выполнить Работы в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, техническим характеристикам, к результатам, установленными в техническом задании.
7.1.4. Обеспечить за свой счет, в сроки и на условиях, согласованных с Заказчиком, и по его указанию, своевременное устранение недостатков и дефектов Работ.
7.1.5. Выполнять указания (предписания) Заказчика, данные им в соответствии с Договором.
7.1.6. Возместить Заказчику реальный ущерб, связанный с ненадлежащим исполнением обязательств или причинением вреда в случае надлежащего выполнения Заказчиком всех своих обязательств по Договору. Подрядчик несет материальную ответственность за действия своих работников, по вине которых Заказчику был причинен материальный ущерб.
7.1.7. По запросу Заказчика в разумный срок предоставлять в письменном виде материалы и заключения о ходе выполнения Работ по Договору.
7.1.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.
7.1.9. Подписать акт и накладную.
7.1.10.      Привлекать к выполнению работ только квалифицированных работников, обученных по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.1.11.      Обеспечить прохождение своими сотрудниками и иными лицами, привлеченными к выполнению работ по Договору, вводного инструктажа по охране труда, инструктажа в области пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
7.1.12.      Не допускать к выполнению работ работников Подрядчика, не прошедших соответствующие инструктажи.
7.1.13.      Обеспечивать своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (в зависимости от видов работ/услуг).
7.1.14.      Соблюдать при выполнении работ обязательные требования в области пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, охраны труда, применения методов и способов безопасного оказания услуг, установленных законодательством Российской Федерации для данного вида работ. В случае причинения Заказчику ущерба Подрядчик обязуется возместить его Заказчику в полном объеме.
7.1.15.      Нести ответственность за выполнение обязательных мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, за безопасное производство работ на территории Заказчика, за соблюдение миграционного законодательства Российской Федерации в отношении привлекаемых им для выполнения обязательств по Договору физических лиц, в том числе, наличие, разрешений на работу, патентов, ДМС и пр.
7.1.16.      Возместить Заказчику вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей (согласно ч.2 п. 1 ст. 1068 ГК РФ работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица и под его контролем за безопасным ведением работ).
7.1.17.      Иные обязанности, предусмотренные Договором.
7.2.      Подрядчик вправе:
7.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору;
7.2.2. Самостоятельно определять методы выполнения Работ в рамках Договора и действующего законодательства Российской Федерации;
7.2.3. Принимать оплату выполненных Работ по Договору от Заказчика.
7.2.4. Присутствовать на приемке выполненных Работ по качеству.
7.2.5. Иные права, предусмотренные Договором.
7.3.      Заказчик обязан:
7.3.1. Обеспечить пропуск Подрядчика и его работников на территорию Заказчика на период действия Договора.
7.3.2. Предоставлять Подрядчику информацию и сопроводительную документацию,
необходимую для выполнения Работ.
7.3.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать передаваемые Подрядчиком выполненные Работы на условиях Договора.
7.3.4. Обеспечить приемку выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
7.3.5. Производить приемку Работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Договором.
7.3.6. Уведомлять Подрядчика об обстоятельствах, препятствующих или иным образом влияющих на надлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе, о выявленных недостатках. Уведомление о недостатках предоставляется обязательно в письменном виде.
7.3.7. Подписывать акты и накладные (при их наличии).
7.3.8. Иные обязанности, предусмотренные Договором.
7.4.      Заказчик вправе:
7.4.1. Запрашивать любую информацию о ходе исполнения Договора Подрядчиком, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Договора, осуществлять контроль за соблюдением сроков, ходом и качеством выполнения Работ по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
7.4.2. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество передаваемых Работ (при наличии такого условия).
7.4.3. Представлять Подрядчику обязательные для исполнения указания, касающиеся ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора.
7.4.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения Работ в соответствии с условиями Договора и технического задания, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
7.4.5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить Работу в соответствии с условиями Договора.
7.4.6. Иные права, предусмотренные Договором.

8.     Порядок сдачи-приемки работ

8.1.      До перехода права собственности на продукцию к Заказчику Подрядчик обязан за свой счет и своими силами обеспечивать доставку, разгрузку продукции в помещение, указанное Заказчиком.
8.2.      Подрядчик гарантирует, что доставка, разгрузочные работы, хранение продукции будут производиться им со всей необходимой осмотрительностью и тщательностью.
8.3.      Заказчик, осуществляет приемку передаваемой продукции по количеству в момент доставки продукции, что подтверждается ТОРГ-12.
8.4.      Приемка продукции по качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней после приемки продукции по количеству, после чего Стороны подписывают Акт.
8.5.      В случае отсутствия претензий Заказчик подписывает Акт, а также формирует и подписывает со своей стороны акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 30.10.2023 № 174н, и уведомляет Подрядчика о приемке услуг путем направления акта по форме 0510452 на электронную почту Подрядчика, указанную в Договоре.
8.6.      В случае выявления расхождений с данными, указанными в техническом задании и (или) замечаний к качеству, комплектности, количеству продукции, выявленными при приемке продукции, Заказчик и Подрядчик составляют и подписывают акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2 с определением точного списка замечаний, сроков и порядка их исправления. Если Подрядчик уклоняется от подписания Акта ТОРГ-2, Заказчик составляет акт и подписанный представителями Заказчика акт высылает заказным письмом Подрядчику.
8.7.      В случае составления Акта ТОРГ-2 Сторонами оформляется акт приемки товара, фактически принятого Заказчиком. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента составления акта приемки товара, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик обязан оформить и предоставить Заказчику документацию, предусмотренную Договором, скорректированную с учетом объема продукции, фактически принятой Заказчиком.
8.8.      Право собственности на продукцию переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта в соответствии с условиями Договора.
8.9.      Одновременно с подписанием товарных накладных Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую для надлежащей эксплуатации продукции документацию на Продукцию (если таковая имеется).
8.10.   Условием подписания ТОРГ-12 также будет являться то, что продукция не состоит под арестом и не будет оснований для его ареста в будущем; оно не будет заложено, обременено какими-либо обязательствами Подрядчика по отношению к третьим лицам.
8.11.   В случае выявления каких-либо расхождений с условиями Договора, если это не было согласовано Сторонами в письменном виде, Заказчик имеет право привлечь независимую специализированную организацию для проведения соответствующей экспертизы. При условии подтверждения расхождений с условиями Договора в экспертном заключении издержки по проведению экспертизы компенсируются Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней после выставления соответствующего счета. Неподписанный Подрядчиком, но направленный ему Заказчиком в соответствии с положениями настоящего Договора акт, считается согласованным сторонами в случае отсутствия направления Подрядчиком Заказчику мотивированного отказа подписать акт в течение пяти рабочих дней с момента его получения.

9.     Ответственность Сторон

9.1.      Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.      В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.3.      В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком.
9.4.      Штраф в размере 5% от Цены Договора начисляется за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.  
9.5.      Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
9.6.      Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.7.      Руководствуясь положениями статьи 308 Гражданского кодекса РФ, Заказчик оставляет за собой право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть при оплате по Договору выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

10.     Риски

10.1.      Подрядчик несет все риски гибели и повреждения результата Работ до момента его фактической передачи Заказчику согласно подписанной Сторонами или уполномоченными представителями Сторон ТОРГ-12. После подписания ТОРГ-12 риск гибели (утраты) или повреждения результата Работ переходит к Заказчику, если только такая потеря или повреждение не произошли по вине Подрядчика.

11.     Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.      Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия, акты государственных органов или других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, препятствующих выполнению Договора, возникших после заключения Договора.
11.2.      Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно переносится на время действия соответствующего обстоятельства.
11.3.      К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушения обязательств со стороны контрагентов Подрядчика или Заказчика, отсутствие на рынке нужных товаров (работ, услуг), отсутствие лицензий и иных разрешений на осуществление видов деятельности или совершение действий и иные неблагоприятные факторы хозяйственной деятельности и производственные трудности.
11.4.      Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
11.5.      Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.6.      Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

12.     Разрешение споров

12.1.      Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий Договора, решаются путём переговоров.
12.2.      В случае невозможности разрешения спора путем переговоров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения, если иной срок не предусмотрен Договором.
12.3.      В случае, если спор не урегулирован в претензионном порядке, заинтересованная Сторона вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.     Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14.     Срок действия и порядок расторжения

14.1.      Оферта действует с момента Акцепта и до полного исполнения обязательств Сторон по Договору.
14.2.      Договор ступает в силу с момента подписания и действует в течение согласованного Договором срока, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.
14.3.      Условия Договора могут изменяться в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, а также по соглашению сторон, путем оформления дополнительных соглашений к Договору, в случаях, предусмотренных Договор, включая, но не ограничиваясь:
- увеличения и/или уменьшения объемов выполняемых работ и/или цены Договора без изменения предмета Договора;
- изменения сроков действия Договора, сроков выполнения работ;
- выявления дополнительного объема и/или видов работ, изначально не предусмотренных Договором, но не более чем на 75 (семьдесят пять) процентов цены Договора.
14.4.      Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
При одностороннем внесудебном отказе Заказчика от исполнения Договора Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление считается полученным Подрядчиком также в случае, если уведомление доставлено почтовому адресу, указанному в Договоре, но не получено Подрядчиком.

15.     Персональный данные

15.1. Покупатель подтверждает, что он ознакомился и полностью принимает Политику обработки персональных данных ООО «Возрождение» по ссылке: https://theater-decor.com/policy.
15.2. Продавец, получивший доступ к персональным данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не передавать персональные данные без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. Заключительные положения

16.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для Акцепта Оферты, заключения и исполнения Договора.
16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Заказчика, за исключением случая, если новый Заказчик является правопреемником Заказчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16.3. При исполнении Договора изменение его условий допускается в одностороннем порядке Подрядчиком и по соглашению Сторон.
16.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
16.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.
16.6. Стороны выражают согласие на обмен документами в электронном виде (включая, но не ограничиваясь Договором, приложениями, счетами, актами, накладными, УПД, дополнительными соглашениями) с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и подписываются квалифицированной электронной подписью.
Стороны признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости).
Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование.
Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.
16.7. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе «Реквизиты» Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе «Реквизиты» Договора.
16.8. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях:
- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом; - несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе «Реквизиты» Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата.
16.9. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
16.10. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.
16.11. Подрядчик оставляет за собой право вносить изменения в Оферту в одностороннем порядке, при этом Заказчик обязуется самостоятельно регулярно отслеживать изменения в Оферте, размещенные на Сайте.
16.12. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, Стороны руководствуются Договором и законодательством Российской Федерации.

17. Реквизиты Исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» 
Юридический адрес г. Санкт-Петербург, ул. Чехова дом 6, литера А, помещение 12Н
Телефон: (812) 312-14-68, 414-94-35  
ИНН 7803073993, дата постановки на учет в налоговый орган 09.10.2003     
КПП 784001001, ОКПО 33104335,
ОГРН 1037843008092,
Код ОКАТО 40298000000                           
Код ОКТМО 40910000000                          
E-mail: info@theater-decor.com                  
Банковские реквизиты для оплаты:
р/с 40702810555500136536,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»
Санкт-Петербург

Информация на данном сайте не является

публичной офертой